(a)任何人员的死亡或受伤；
(b)任何财产的损失或损害。
9.2.13 乙方应对其为此工程雇佣的任何人员承担整个工期内的保险责任，若乙方未尽此义务，甲方因此支付的任何费用随时可从任何对乙方应付款中扣除，或视为到期债权向乙方收回上述费用。
9.2.14 乙方确认 x 为派驻工地的施工代表（即现场负责人），负责日常施工的管理、协调工作,包括领款、计价、决算、办理工程款、签定书面文件等一切能产生法律关系的行为，其行为后果均被乙方认可。该代表非经甲方同意不得更换。
9.2.15 乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其项目经理部的名称对外进行经济活动。乙方对外形成的任何与本劳务作业相关的劳动、租赁、买卖等法律关系或侵权责任，一律由乙方履行和承担，甲方概不负责。
第十条 履约保证
10.1 在签订本协议的同时，乙方向甲方交纳x万元（￥xxx元）现金，在甲方给乙方办理第一次验工计价时，在计价款中扣除xx万元，综上乙方共计交纳xxx万元（￥xx元）作为合同履约保证金。
10.2 履约保证金的退还：合同履行完毕并办理完劳务费用结算手续后，甲方全额无息退还乙方。若合同履行过程中乙方自行解除合同或因乙方严重违约，甲方对乙方清退处理时，履约保证金由甲方没收，不予退还。
第十一条
违约责任
11.1 乙方对承担施工的工程项目，不得再行转包、分包，否则，甲方予以解除本合同，乙方并按再行转包、分包合同价款的20%承担违约金。
11.2 在施工过程中，因乙方施工工程质量、工程进度达不到业主、合同要求时，甲方为此支出的所有费用均由乙方承担，可视为到期债权直接自乙方工程款、履约保证金、质量保证金中扣除。
11.3 乙方必须按照合同规定保质保量按期完成工程任务。每逾期一天，应由乙方向甲方支付合同决算价款的1%作为逾期违约金。
11.4 乙方有下列情况之一者，甲方有权解除合同，收回所有工序工程将乙方清退出场，乙方所交纳的履约保证金作为违约金，甲方不再退还,同时乙方必须在收到甲方退场通知之日起7日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担。
11.4.1 经甲方组织检查，发现乙方在施工进度或质量方面存在严重问题，可能致使进度、质量不能满足合同要求时，甲方有权发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出第二次通知书警告，同时，给予乙方7日观察期，情况未见改观或整改不理想时。
11.4.2 乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工、修复，返工、返修后仍达不到规定质量要求时。
11.4.3 乙方施工进度达不到要求，严重影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满足要求时。
11.4.4 乙方有其他严重违约行为致使合同不能继续履行的。
11.5 因业主、监理、设计方及政府有关部门原因对本合同的履行造成不利影响致使乙方有损失的，甲方不承担任何责任；若对工期构成影响的，甲方可适当延长工期。
第十二条 双方协议的其它条款
12.1 因业主或建设单位原因造成的工程窝工、停工、结算资金不能及时到位，甲方不承担责任，乙方同时放弃对甲方的诉权。如因甲方自身原因造成乙方停工、窝工，甲方按照60元/天·人对乙方进行补偿，但必须有甲方现场负责人及项目经理的签字确认。
12.2 甲方因本合同受到业主、国家有关部门罚款、强令支付第三人款项等强制性措施的，均可视为到期债权向乙方主张，可自乙方工程款、履约保证金、质量保证金中直接扣除。
12.3 根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，乙方应在甲方要求的时间内组织开工，必须配备的足够劳务人员和机具设备进场，保证开工后立即形成均衡生产能力，否则逾期1天罚款10000元，逾期3天仍不能形成生产能力，甲方有权解除合同，同时履约保证金作为违约金不予退还乙方。
第十三条
争议解决
双方因合同发生争议，经协商双方不能达成一致意见时，约定向河北省高碑店市人民法院提起诉讼。
第十四条
合同附件
14.1 《劳务人员统计表》； 14.2 《机械设备明细表》；
14.3 《悬臂现浇连续梁施工劳务单价一览表》；
14.4 《甲方供应材料清单》； 14.5 乙方书面承诺书；14.6 法人代表授权书；
14.7 安全生产协议书。
以上附件必须具备齐全，是本合同的重要组成部分，与本合同有同等效力。双方劳务竞标文件等书面文件亦构成本合同的附件。
第十五条
附则
15.1 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
15.2 本合同自双方签字盖章后生效，至工程全部竣工，决算完毕并所有款项付清后终止，但乙方始终不能免除对因乙方原因工程质量不合格而应承担的法律责任。
15.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：xx有限公司 乙方（盖章）：
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
地址： 地址：
开户银行：
账号：
电话：
合同订立日期: 年 月 日
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-
