某地铁项目区间隧道单圆盾构推进合作施工合同(盾构租赁合同协议书)

2021年4月9日08:35:45
评论
3,848

本文的盾构机租赁施工合同是有着多年盾构施工与管理经验的老牌国营施工集团的盾构施工合同范本,该合同经其内部多年运行证实其非常完善,真正做到了责权利的平等,物资人网www.wuziren.cn在此强力推荐您下载。

区间隧道单圆盾构推进合作施工合同word版下载

区间隧道单圆盾构推进合作施工合同

工程承包人xx工程有限公司(简称甲方)

地址: xx 电话: xx

纳税人身份: 一般纳税人

纳税人识别号: xx

社会统一征信代码: xx

银行开户户名:

开户银行:

银行账号:

安全生产许可证编号:

专业承包人xx地铁盾构设备工程有限公司(简称乙方)

纳税人身份: 一般纳税人

地址:电话:

社会统一征信代码:

组织机构代码:

银行开户户名:

开户银行:

银行账号:

资质专业及等级:

资质证书编号:

安全生产许可证编号:

甲、乙双方本着平等、互惠、互利、友好协商的原则,在双方承诺《盾构推进施工报价单》的基础上,为了进一步明确各自的责任,互相配合,双方共同遵循中华人民共和国《合同法》等有关法律规定,并结合本工程的具体情况签订以下条款,以资共同遵守。

一、工程地点及范围:

1.1 xx站~xx路站区间隧道上、下行线。

二、盾构数量:本区间共用盾构2台。

三、盾构规格与类型:规格:Φ6.76米直径。类型:土压平衡式盾构。

四、施工工期:

4.1 盾构进退场工期:甲方提供满足盾构进场条件并向乙方发出书面

通知之日起,进场40天、退场30天 。

4.2 盾构推进工期:

4.2.1 xx路站~xx路站区间隧道:自20xx年1月31日至20xx年8

月31日盾构推进完成;

具体开工日期按业主或甲方的书面通知要求。

4.2.2 若有特殊情况,工期另行协商,尽力满足业主和甲方要求。

五、盾构交货地点:按招标文件要求井下交货。如业主有特殊要求,且乙方能自行解决相应方案,则作相应合理调整。

六、工程内容与工程量

6.1 盾构进场:2台次,包括盾构运输、下井、总装、调试、井下验收;

6.2 车架转换:无;

6.3 盾构井下横移:无;

6.4 盾构负环拼装:2×12=24米;

6.5 盾构100米试掘进盾构保驾:2×100=200米;

6.6 盾构掘进工程量:1471米;

6.7 盾构洞内调头:无;

6.8 盾构退场:2台次,包括盾构洞内和井下动、静态勘验、井下解体、起吊、运输、卸车;

6.9 有偿服务项目(合同总价以外部分):包括每台盾构试掘进100米后的油料供应等,费用按实结算(详见备件清单)。

七、合同总价:人民币xxxx万元(xxxx元)。

7.1 本报价含增值税,税率11%,乙方需开具增值税专用发票。

7.2 工作量清单与价格详见《单圆盾构推进施工清单》。

7.3 若业主调整招标文件原则,不影响乙方履行合同的相关责、权、利,经双方书面同意,本合同也作相应调整。

7.4 乙方提供的有偿服务若发生,费用计入当月验工计价中,30天内结清。有偿服务项目的费用不计入质保金。

7.5     工程内容及工程量如有变化,依据招标文件原则,工程量按实调整,但本合同报价清单内的单价不变。

八、合同价款的支付:

8.1 合同签订后15天内甲方向乙方支付合同价10%的预付款,预付款在甲方累计支付工程款达到合同价的50%时开始抵扣。

8.2 盾构井下验收合格后,乙方应在每月20日向甲方申报盾构施工当月验工计价表,甲方于当月核准批复。甲方应在乙方申报验工计价表的次月底前向乙方支付该月工程进度款。在累计付款额达到合同价的85%时,暂停付款。甲方的核准批复发生延误,不影响其向乙方按合同约定日期付款。

8.3 乙方完成盾构推进和退场工作后,向甲方提交工程结算单,当月甲方核准批复。甲方应于本工程盾构退场完成后的次月起十二个月内向乙方支付结算价的全部余款。

8.4 支付方式:支票或银行转账。

九、甲方职责:

9.1 盾构进退场时,甲方应及时无偿提供符合正常工程施工条件(详见所附的"盾构施工技术协议")。

9.1.1盾构物件进出场地条件。

9.1.2临时便道、水电与安全工作条件。

9.1.3提供地基能承载单件吊装100吨的平整作业场地。

9.1.4保护吊装作业区内管线与清除施工场地中妨碍大件运输的障碍物。

9.1.5提供临时工作用房以解决吊装、调试、保驾人员的休息及贵重物品和易燃易爆物品的堆放场所。

9.1.6甲方应在盾构始发前不少于45天完成盾构端头井施工、安放盾构机座、安装上下工作扶梯与井圈安全围栏、在乙方指导下安放端头井下预埋铁件等各项配合工作。

9.2 甲方委派专业技术人员参加乙方组织的盾构井底验收,验收后,乙方将盾构移交给甲方;盾构归还前,乙方组织人员对盾构进行进洞前动态勘验和井底静态验收。甲方使用盾构应精心组织、定期保养,确保盾构均衡生产,使盾构设备保持良好的工作状态。

9.3 100米负载试掘进结束验收后,甲方负责推进过程中的设备故障修理工作,乙方提供正常损坏的备件,因甲方原因损坏的备件由甲方承担。盾构消耗的各种油料、附属设备由甲方自行解决,如乙方有备料的,甲方可向乙方采购;如乙方无备件料的,甲方按乙方提供的牌号自行采购,产品质量由甲方负责。

9.4 甲方自行采购盾尾油脂的,应采用盾构技术规格书中推荐或乙方推荐的品牌产品,若甲方采用其他产品,造成系统损坏的,应由甲方修复或赔偿。造成延误及其它相应后果的,由甲方自行承担全部责任。

9.5 甲方应具备独立施工测量能力,以人工测量报告指导实际施工。乙方提供的导向系统(以所提供的盾构原始配置为准)仅为甲方提供相关施工测量验算服务,不承担任何工程风险。(物资人网www.wuziren.cn原创发布)

9.6 甲乙双方共同确认乙方提供的盾构适应于本项目地质条件,但在施工过程中遇到地下桩基或其它不明障碍物,甲方应采取积极有效的清障措施确保盾构的正常使用,若强行推进造成设备损坏,甲方应承担相应的经济责任。造成乙方其它损失的,甲方应负责赔偿。

9.7     在盾构施工期间盾构及附属设备的所有权属于乙方,甲方对盾构设备只有使用权。甲方不得将盾构设备进行转租、转让、销售、抵押等行为。盾构设备仅限于在本合同规定的场所按约定条件正常使用,甲方不得增加、拆卸部件和改造关键系统。乙方可以随时检查盾构设备的齐整和完好情况,甲方应提供检查条件并及时予以配合。

9.8     甲方应为乙方派驻的现场管理人员无偿提供办公场所和通讯条件。

9.9      甲方现场项目经理人:

本文的盾构机租赁施工合同是有着多年盾构施工与管理经验的老牌国营施工集团的盾构施工合同范本,该合同经其内部多年运行证实其非常完善,真正做到了责权利的平等,物资人网www.wuziren.cn在此强力推荐您下载。

区间隧道单圆盾构推进合作施工合同word版下载

十、乙方职责:

10.1 乙方提供的盾构必须保证盾构使用寿命为掘进2年或3公里。乙方负责为甲方提供技术协议内规定的盾构设备资料,并对甲方操作人员进行交底。

10.2 乙方负责盾构的进场与退场等工作。

10.3 在100米试推进中,甲方需要乙方协助修理的,乙方应及时组织力量进行修复,费用由乙方承担。若由于甲方误操作造成设备损坏的,费用由甲方自理并承担全部后果。

10.4 盾构设备保险由乙方负责,保险范围为盾构掘进使用过程中的设备险,自盾构出洞掘进之日起至盾构进洞之日止。投保的财产为:(1)大轴承、唇口密封和螺旋输送机的损坏,使盾构无法掘进(或造成盾构设备灭失);(2)不可抗力、自然灾害因素引起的盾构设备的灭失。(具体以保险合同记载的内容为准。)

10.5 乙方向甲方提供盾构设备,因不可抗力而造成运输、卸货等延迟现象不属于乙方责任。不可抗力的范围和内容参照业主与甲方签订的合同条款执行。

10.6 盾构在进行洞内调头时,乙方负责提供正常损耗范围的硬质合金刀头、盾尾钢丝刷,由甲方负责更换。其余更换的备件由乙方有偿供应(供应范围参照备件清单)。临时转接设施乙方有偿提供,使用后归还到乙方指定地点。

10.7 乙方应向甲方提供油类消耗品(液压油、集中润滑油脂)、专用设备等有偿服务项目供甲方选择,项目内容与费用详见报价与备件清单。盾尾油脂由甲方自行解决。

10.8 乙方现场项目经理人:。

十一、盾构设备保证金:

11.1 盾构完成井底验收移交甲方使用后,甲方向乙方支付盾构设备保证金(伍拾万元/台)。保证金在进场当月验工计价表中注明。盾构设备推进结束,经乙方动、静态勘验合格并移交乙方办理有关手续后,将保证金无息退还给甲方,或抵扣甲方相应的应付款。

11.2 若发生零部件缺损或非正常施工造成的盾构损坏,乙方有权在盾构设备保证金中扣除,余额无息退还予甲方。

十二、掘进备件保障:

乙方在首次盾构出洞30天前,向甲方提交一份盾构掘进备件清单,如甲方有疑问应在10天内书面反馈乙方,乙方将反馈意见进行综合平衡,并在10天内提交一份补充盾构掘进备件清单,若甲方10天内无反馈意见,则视作对备件清单认可,乙方不再出具补充备件清单。乙方仅对备件清单、补充备件清单中的备件负责,并提供有偿服务,其他备件储备由甲方自行解决。(物资人网www.wuziren.cn原创发布)

十三、盾构退场:

13.1 当盾构末次进洞后,甲方应及时组织力量清理,提出归还申请,会同乙方进行完整性、静态勘验,并经双方签字确认。乙方应及时组织力量退场(按技术协议的约定标准交付)。

13.2 甲方应按乙方的要求将盾构设备的维修、检修以及零部件更换等详细记录的全部档案资料在盾构归还时交给乙方,一式二份,供乙方存档。

13.3 归还盾构时,甲方应确保盾构及其附属设备、专用工具完整、功能良好、清理到位,经双方签字确认后办理归还手续或办理继续使用的手续。

十四、违约处理:

14.1 本施工合同生效后,若甲方不使用乙方盾构或乙方不向甲方提供盾构,将追究违约方的违约责任(违约金为合同价的30%),不足以弥补守约方的损失或可得利益部分由违约方承担赔偿责任。

14.2 本施工合同生效后,若未经双方书面同意甲方不得随意减少工作量(除业主的原定工程计划书面变更指令或设计变更外),如甲方随意变更或减少工作量则按减少工作量部分的30%作为违约金支付给乙方。

14.3 未经双方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同条款。若由业主原因引起的新增工程量、工期延长(与盾构设备有关的事宜),甲方获得经济补偿或赔偿的同时,乙方也应获得相应经济补偿或赔偿。新增工程量的计价标准以本合同约定内容为准。

14.4 在盾构掘进使用过程中,由于甲方原因,使盾构设备施工连续停机超过15天,乙方可向甲方索赔施工现场管理人员窝工费与盾构设备停置台班费,停机15天内免赔,第16天开始按天计算。每天人工费与盾构机设备停机费合计按1.5万元赔偿,赔偿金最高不得超过150万元。

14.5 在盾构掘进使用过程中,由于乙方原因,使盾构设备连续停机超过15天,甲方可向乙方索赔盾构施工现场操作人员窝工费与盾构掘进主要配套设备停置台班费,停机15天内免赔,第16天开始按天计算,每天人工费与主要配套设备停机费合计按1.5万元赔偿,赔偿金最高不得超过150万元。盾构100米试推进除外。

14.6 合同履行过程中,本重大工程的款项需专款专用。若甲方拖欠乙方工程款超过一个月,乙方有权要求甲方按每天3‰支付滞纳金,同时乙方有权终止服务或停机,引起的一切后果由甲方自行承担。

14.7 若本地铁工程由于管线搬迁、交通改道和端头井施工等不确定性因素,造成盾构进场延期或各种因素造成井下验收延期,双方协商延期免赔期为60天,第61天开始追究延期违约责任,违约金和赔偿金分别按上述第14.4与第14.5条 款确定。

十五、争议与仲裁:

有关合同条款的一切争议,甲乙双方应首先根据国家颁布的《合同法》规定的相关条款协商解决。协商不成,提交起诉方所在地法院裁决。(物资人网www.wuziren.cn原创发布)

十六、本合同附件:

本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同正文具有同等法律效力。

合同附件:

16.1 盾构推进施工报价单。

16.2 盾构施工技术协议。

16.3 备品备件供应清单。(盾构出洞前30天提供,如变化及时通知)

16.4 安全生产、治安消防、文明施工、廉洁协议。

十七、其它:

17.1 本合同须经双方签字盖章生效。

17.3 本合同一式拾份,乙方执叁份,其余甲方留存。

17.4 对本合同条款的任何修改、补充与变更须采用书面形式,经双方签字并盖章后正式生效。本条款修改、变更部分应视为本合同不可分割的组成部分。

甲方:xx工程有限公司 乙方:xx地铁盾构设备工程有限公司

法定代表人: 法定代表人:

或代理委托人: 或代理委托人:

日期: 日期:

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin
物资人
  • 本文由 发表于 2021年4月9日08:35:45
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: