工程项目临时用电的10KV线路及配电安装工程施工合同（大电合同）

10KV线路及配电安装工程施工合同

甲方：XXX项目经理部

乙方：XXXX电力分公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就10KV线路及配电安装工程施工经协商并达成一致意见，签订本施工合同。

10KV线路及配电安装工程施工合同word版下载

一、工程概况

1.工程名称：10KV线路及配电安装工程。

2.工程地点：xxxx。

3.工作内容及相关要求

（1）10KV线路安装工程，甲方以总承包方式承包给乙方施工（包设计、材料购买、施工、竣工图纸制作、线路验收移交）。

（2）线路全长约xxxm，并配配电变压器一台S11-160KVA(注：10KV变380V)，并连接至发包人低压配电盘，(含15米75mm²三相四线铜芯电缆)。

（3）线路主材，设计采用φ150×9000水泥电杆，导线采用LGJ-50钢芯铝绞线架设。

二、合同工期

1.本合同工程工期定于20xx年x月x日开工，2020年9月18日竣工。

2.如因甲方原因造成乙方工期延误，总工期相应顺延；如因乙方原因造成工期延误，乙方向甲方交纳500元/天的违约金，在乙方计价拨付工程款时扣除。

三、合同价款

1. 合同总价为人民币xxx000元（人民币大写：xxx元整）。

2．合同总价中包括本项目施工所需材料费、设备费、运输费、安装费用等，施工中所有可能发生的工作内容、风险和费用均应视为含在合同总价中，甲方仅对乙方完成并经验收合格的工程量进行计量支付，除此之外，甲方不再支付其他任何费用。

三、工程结算方式

工程完工后,工程量以乙方实际完成并经地方供电部门及甲方验收合格的工程量为准。

四、付款方式

1.工程项目验收合格并计价后一个月内支付。

2.付款时乙方必须提供正式的税务发票。

五、技术要求

以当地供电部门要求或甲方技术交底为准。

六、质量要求

工程质量必须按照国家电力设施技术标准要求规程操作，严格禁止使用伪劣和不合格产品，所需材料由乙方列材料清单购买，甲方负责监督质量。产品应当附质量合格证，无质量合格证件物品的，应当经甲方检验同意后方可使用。否则，由此造成的损失全部由乙方负责。

七、安全要求

1.乙方应积极做好工人的安全教育工作，按规范进行安全施工，如在施工合同期中发生任何安全事故，全部责任由乙方自行承担，甲方不承担任何责任和费用。

2.专业工种必须持证上岗，留专业工种操作证或岗位证书复印件交甲方备案。

3.乙方在施工过程中必须遵守《电力安全规程》和有关规定，甲方发现乙方有违章操作，违章指挥等行为，按情节轻重，有权勒令停止施工或罚款；

八、合同争议

如双方因履行合同过程中发生争议的，由双方协商解决；经协商不能达成一致意见的，可向甲方公司所在注册地仲裁机构申请仲裁或人民法院提起诉讼。

九、其他

1.乙方有义务承担供电线路的维护和抢修等工作。

2.工程建设涉及的青苗、树木、土地、房屋等征用、占用工作由乙方负责协调解决，相关补偿、赔偿费用由乙方全部承担。

3.本合同未尽事宜，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则协商解决。

4.本合同自甲乙双方签字盖章后生效，至工程完工结清工程款后自然失效。

5.本合同一经签订合同期内合同总价不做任何调整。

6.本合同一式四份，其中甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）　　　　　乙方：（公章）

法定代表人                        法定代表人

（或授权代理人）：　（或授权代理人）：

联系电话：

合同签订日期：2020年x月14日